|
|
尊敬的领导你们好。
我叫王启富，家住重庆市九龙坡区金凤镇，
电话13983609798
2015年1月份我与重庆品峰劳务签定了大清包劳务合同
劳务公司是重庆品峰劳务公司
开发商是石家庄市西美房地产公司的其下的一家子公司丽豪房地产开发有限公司
承建是重庆金凤建筑集团有限公司承建。
2015年正月初八我就到了西美金山湖小镇工地，
进工地我就开始买工人睡的床。建筑木板。木方。三级电箱。电缆。电线，钢筋机具等等，一共买了一百六十多万的建筑周材，
由于西美集团丽豪房地产开发商手续不全
不付工程款，故意刁难，2016年八月公司就停工了，就这样我们没做了，丽豪房地产开发商又找的建筑公司进了场，
开发商把我们赶出了工地。我们当时走的时候自己买的东西一样都没拿起走。包括工地上买的木板木方建筑材料机具等等，更气人的是我们自己的衣服都不让我们拿起走。一个冬天的衣服全部在工地。我们被赶出工地后，我们还打过110报过警。铜冶镇派出所的民警来了都帮他们说话。出警的民警说他们不让拿也没得办法，还说他们警察都能管的话中国就没这么乱了。我至今都有他们说这句话的录音。这分明是警匪一家。简直太黑了。
就这样我们就回重庆了
2019年3月西美金山湖全部停工后，石家庄市鹿泉区政府还派人到我们重庆市九龙坡区住建局来找了我们的，
一同来的人员有鹿泉区办公室主任（叫温主任）鹿泉区住建局（杨队长）还有个叫（武队长）
他们还说叫我们赶快去鹿泉区法院起诉。我还跟他们说我在工地上买的材料单子都保留好的
他们还说不要把这些证据弄丢了。说只要法院出了判决政府就要赔偿我们的损失。致今都没得到解决
我于2017年就起诉了石家庄市西美集团丽豪房地产开发有限公司，鹿泉区法院2020年作出了判决
（2019）冀0110，民初4569号判决的476485万元。石家庄市鹿泉区人民法院至今都没给我执行下来，从我拿到判决书申请执行起鹿泉区人民法院的执行法官从来没给我打过电话
更不要说执行不执行的事了，法院是帮老姓解决困难的。法院就是一直拖着不给我解决。
关于我2015年3月至2016年8月在石家庄市鹿泉区铜冶镇岭底村西美金山湖小镇
项目做的劳务费3684068万元，今年8月鹿泉区政府付了我3518025万元。按法院判决的现在还欠166043万元。
我租赁的钢管我走的时候还在现场，法院判决的赔偿费一共476485万元。一共加起来还欠642528万元
因租赁站的老板张金梅2018年在河北省沧州市献县人民法院把我告上了法庭，
河北省沧州市市献县人民法院查封了，现在还欠一屁股的债没还
恳请鹿泉区人民法院给予支持。肯请石家庄市政府及鹿泉区政府帮帮我们。肯请最高人民法院帮帮我们这些农民工，也希望通过媒体报道得到相关部门重视处理 ，
此致
因租赁站的老板张金梅2018年在河北省沧州市献县人民法院把我告上了法庭，
河北省沧州市市献县人民法院查封了，现在还欠一屁股的债没还
恳请鹿泉区人民法院给予支持。肯请石家庄市政府及鹿泉区政府帮帮我们。肯请最高人民法院帮帮我们这些农民工，也希望通过媒体报道得到相关部门重视处理 ，
此致
本帖转自于天涯社区，不负责法律后果：https://bbs.tianya.cn/m/post-828-1591834-1.shtml
|
|
扫码关注官方微信
手机扫描直接访问
发表于 2021-12-13 09:19:33
